NC 40557 ALFONSO FEDERICO LARCO PLASENCIA Residente de Obra ASUNTO: AMPLIACION DE PLAZO Nro 01 – POR 30 DIAS CALENDARIOS OBRA: “CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE BOMBA DE INFUSION, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL Y CAMA CLINICA RODABLE; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS CASMA, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH”. La entidad deberá emitir RESOLUCION al respecto. 192.2. Carta de solicitud de prórroga para la construcción. S/. con el procedimiento de ampliación de plazo que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; Que, mediante Informe N° 007-2020-EEGO-AASQ del 11.11.2020 el Administrador de Contrato, en concordancia con el Informe de la Supervisión de Obra, recomendó que se declare Improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 - Al formar parte del equipo técnico, también deberá contribuir en la eficiencia de la productividad de la obra. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al inspector o supervisor, según corresponda, por el contratista o su representante, por medio de comunicación escrita. KVC CONTRATISTA S.A.C. - A través del cuaderno de obra dar conformidad a los procesos constructivos y atender a las consultas del residente de Obra, así como dar conformidad al programa de ejecución de obra. RODRIGO FRANCO SECTOR VIVA EL PERÚ SECTOR 2, CENTRO POBLADO DE SANTIAGO DE SURCO DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO PROVINCIA DE LIMA REGIÓN LIMA, CON CÓDIGO N 2348868 Referencia: 1. Se menciona también que en la planilla de metrados se calcula en concreto de la losa con un espesor de 15 cm y en cuanto al acero corrugado se calcula con una malla simple de 3/8” cada 20 cm en ambos sentidos, lo cual lo plasma en un dibujo. Se recomienda al Ing. hoy deciden suerte de seis implicados en crimen de pino, muere escolar que resultó herida en volcadura, Proyectos Especiales Aprobados Abril 2012 (.pdf), Proyectos Especiales Aprobados Setiembre 2014 (.pdf), NOTIFICACION POR EDICTO.- Ante el oficio del, NOTIFICACION POR EDICTO.- Ante el Oficio del Abogado Notario, a cuchillazos intenta matar a la madre de su hijo, Miguel Angel Espinoza Figueroa, sito en el Jirón 28 de, Acta de compromiso de fecha 15 de junio de 2015, Proyectos Especiales Aprobados Abril 2013 (.pdf), © 2013 - 2023 studylib.es todas las demás marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños. - Dentro de los quince (15) días de iniciada la obra, presentará el informe de diagnóstico y conformidad del Expediente Técnico, el mismo que servirá de referencia para identificar la compatibilidad de los estudios con los aspectos reales de la obra. Reclamación de prórroga en la construcción pdf. En tal sentido, la ampliación del plazo está referida a la ejecución contractual y no al periodo contractual como mal refiere la normativa de contratación pública vigente, siendo esta una deficiencia teórica que ha transcendido las legislaciones en el Perú, perdurando en los conceptos doctrinarios de los expertos y enquistado en el uso común. Ruc 20601614759 ------------------------------------------------------------------------- ----------------------- Asiento N°11 del supervisor Asiento N°12 del contratista Asiento N°13 del supervisor Asiento N°22 del contratista Asiento N°23 del supervisor Asiento N°24 del contratista Asiento N°29 del supervisor Asiento N°38 del contratista En relación al artículo N° 197 del reglamento de la ley de contrataciones del estado y al artículo 198: “Procedimientos de ampliación” del reglamento de la ley de contrataciones del estado. - Señalo los folios del cuaderno de obra donde se anotó la causal desde el inicio y durante la ocurrencia de la misma. Ruc 20601614759 ------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ANEXO 01 CRONOGRAMA CONTRACTUAL Hesa.consultores.srl@gmail.com Cel 965468616, Copyright © 2023 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved, Descarga documentos, accede a los Video Cursos y estudia con los Quiz. De : Ing. - La ampliación de plazo se concederá mediante la emisión de acto resolutivo. RECOMENDACIONES 10. CARTA Nº 10 – 2017 - DPA/RO-LAZCH INF- AMPL PLAZO-03-LIUYAGARAN Ampliación de Plazo Parcial N° 03 – Obra: “Rehabilitación y Ampliación del Canal de Riego Liuyagarán Cochamarca, Distrito de Cochamarca, Oyón – Lima” 5.0 FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 03 Para la aprobación del presente Expediente de Ampliación de Plazo Parcial N° 03, se debe tener en cuenta la directiva de órgano N° 005 – 2015 – GRL – DRA y los artículos del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, respecto a Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito. Cuantificación del plazo solicitado: Para la ejecución de las partidas es necesario 25 días calendarios de ampliación de plazo contractual. fecha 18 de noviembre de 2020, en base al informe técnico del Supervisor de Obra, Ingeniero Juan Benjamín Ríos Silva, a la información y análisis alcanzado por la Dirección de Obras; recomienda … - Desabastecimiento de los materiales e insumos requeridos por causas ajenas al proceso de adquisición de la entidad. Ing I. Joel Rivera Calderón Consultor de Obras Registro Nª C - 10059 INFORME DE AMPLIACIÓN DE PLAZO GENERALIDADES: Obra: "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DEL JR. 9 DE DICIEMBRE TRAMO PUENTE VIÑAS – AV. 158.4. SE SOLITICA. 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.0 CUANTIFICACIONES POR DEMORA EN LA ENTREGA DEL EXPEDIENTE TECNICO Según lo indicado en este informe, existe un retraso en la entrega del expediente técnico de la obra, lo cual se evidencia con la entrega de la Carta 963-2020-GRA/GRI de fecha de recepción 18 de setiembre de 2020, se evidencia un atraso de 8 días calendarios. El Monto Contractual total del Contrato ascendió a la suma de S/. [email protected]info TECNICO TERMINO CONTRACTUAL INICIO DE OBRA POR DEMORA EN LA ABSOLUCION DE CONSULTA TECNICA DE LOSA DE CONCRETO Según lo indicado en este informe, existe un retraso en la absolución de la consulta realizada por el RESIDENTE y tramitada por la SUPERVISION, sobre la ejecución de la LOSA DE CONCRETO para la ejecución de los ambientes del módulo COVID, RESIDUOS SOLIDOS y OXIGENO, consultas que fueron absueltas en fecha 20 de Octubre del 2020 mediante Carta N° 1195-2020-GRA/GRI Por otro lado, se tiene un lapso de tiempo donde la falta de una respuesta oportuna a las consultas del contratista afectó el cronograma de obra en su RUTA CRITICA. UNIDAD DE OBRAS Que, en consecuencia, los motivos expuestos indican que se requiere una ampliación del plazo, hemos de indicarle a su despacho que, a través de este escrito. Supervisión de Obra Consultor de Obra Jefe de Supervisión Monto Contratado Supervisión : : : CONSORCIO VAESCO Ing. 158.2. Gran Vía 78 1ª 28013 - Madrid ASUNTO: INFORME SOBRE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN OBRA POR PARTE DE LA CONSTRUCTORA. 0 Luego el contratista solicitó la Ampliación de Plazo NO 05 por 38 días calendario por la causal de ejecución del Sistema en Media Tensión aprobado por el concesionario Hidrandina; la entidad aprobó la ampliación de plazo, con la que el término de obra se prorrogó hasta el 05.01.17. - Los expedientes de ampliación no serán devueltos para adicionar documentación y/o arreglar sustentación. Los profesionales autorizados para anotar en el cuaderno de obra evalúan permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos, debiendo anotar los resultados, cuando menos, con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso. Total de Días Plazo solicitado: 30 días Total de días de la Ampliación de Plazo Parcial N° 03: 30 días calendario Esta información, se ha llevado al cronograma de causales, probándose claramente el desfase de la nueva Fecha Prevista de Culminación del 23 de diciembre del 2017 hasta el 22 de enero del 2018, debiendo cubrirse la necesidad de un plazo de ciento ochenta y siete (187) días calendarios1. ANALISIS Y CUANTIFICACION DE AMPLIACION DE PLAZO DEL CONTRATISTA 02.00 VEREDAS 02.02.01 CORTE DE TERRENO DE VEREDAS 02.02.02 NIVELACION Y APISONADO MANUAL DEL TERRENO 03.00 CUNETAS 03.02.01 CORTE DE TERRENO 03.02.02 NIVELACION Y APISONADO MANUAL DEL TERRENO 04.00 MURO DE CONTENCION 04.02.01 CORTE DE TERRENO 04.02.02 NIVELACION Y APISONADO MANUAL DEL TERRENO DESCRIPCION und cronograma Contractual ANALISIS PLAZO REAL PLAZO SOLICITADO Dur. Debo indicar que a tenor de lo dispuesto en el procedimiento establecido para ampliaciones de plazo, una vez recibida la solicitud, el supervisor emitirá un informe técnico-legal expresando su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la entidad Dirección Regional de Agricultura - DRA, en un plazo no mayor de siete (7) días, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud del contratista. [email protected] Plazo: Hasta 10 días calendario de presentado el informe de valorización La Entidad revisa el informe de valorización presentado. Cualquier controversia relacionada con las solicitudes de ampliación de plazo puede ser sometida al respectivo medio de solución de controversias dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la fecha en que la Entidad debió notificar su decisión o de la notificación de la denegatoria, total o parcial, de la solicitud formulada. Referencial : 105 días calendario Inicio De Plazo : 20 de Julio del 2017 Fecha De Término De Plazo : 01 de Noviembre del 2017 Ampliación De Plazo N° 01 : 25 D.C, aprobada por RDS N° 295 Nueva Fecha De Término De Plazo : 26 de Noviembre del 2017 Ampliación De Plazo N° 02 : 27 D.C Nueva Fecha De Término De Plazo : 23 de Diciembre del 2017 Residente de Obra : Ing. De conformidad con el numeral 3 del artículo 169 del Reglamento.. Así, en cumplimiento de sus funciones, el supervisor o inspector de obra debía revisar la anotación efectuada por el residente, verificando que los mayores metrados cumpl. 198.7. Se solicitó una Ampliación de Plazo N° 02 por 27 días calendarios, la causal fue por presencia de roca fija no contemplada en el expediente técnico, dicha ampliación fue aprobada por Resolución Directoral Sectorial N° 295 el 24 de Octubre del 2017, siendo la nueva fecha de culminación el día 23 de diciembre del 2017, haciendo un total de 157 días de ejecución. Ronald F. Clayton DIRECTA-PROC-11-2020-GRA-OEC/SGABYSG-1 Contratación Directa – Causal situación de emergencia. 1. datos generales de la obra nombre: instalacion de los servicios de … Metrados y Valorizaciones. 10 de setiembre de 2020 45 días calendario Fecha de Término Programada Residente de Obra : : 24 de octubre de 2020 Ing. AMPLIACION DE ESCALAS DE VOLTIMETR, Ampliación de Plazo Parcial N° 03 – Obra: “Rehabilitación y Ampliación del Canal de Riego Liuyagarán Cochamarca, Distrito de Cochamarca, Oyón – Lima” AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 03 OBRA: “REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CANAL DE RIEGO LIUYAGARAN COCHAMARCA, DISTRITO DE COCHAMARCA, OYÓN – LIMA” RDS N° 0113 – 2017 – GRL – GRDE - DRA - 15 de Junio 2017 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - GRL DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA - DRA COCHAMARCA, DICIEMBRE 2017 CARTA Nº 10 – 2017 - DPA/RO-LAZCH INF- AMPL PLAZO-03-LIUYAGARAN Ampliación de Plazo Parcial N° 03 – Obra: “Rehabilitación y Ampliación del Canal de Riego Liuyagarán Cochamarca, Distrito de Cochamarca, Oyón – Lima” CONTENIDO 1. el presente informe sustenta la necesidad de solicitar ampliación de plazo n°01 por las siguientes causales: luego de haber hecho una revisión del expediente técnico se … OBJETIVO 3. ... El presente Informe para solicitar y sustentar los … Ruc 20601614759 ------------------------------------------------------------------------- ----------------------- INFORME HESA- Nro. 193 0 obj <>stream Procedimiento de ampliación de plazo 198.1. 08 del Contratista, se reiteró la variación de clasificación del terreno. Lo cual no corresponde a la realidad del terreno ya que en las diferentes excavaciones que se han realizado para las partidas antes mencionadas el tipo de suelo se mantiene constante en un GP (Gravas pobremente graduadas). Consideramos que por el montante dentro del … Cualquier controversia relacionada con la ampliación del plazo puede ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la notificación de esta decisión. Modelo de carta de prórroga del proyecto. Las causales son: - Por atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor. 4.0 ANTECEDENTES DEL CONTRATO Y LA OBRA El inicio de ejecución de la obra, se materializa con la Transferencia de Fondos Provenientes del Tesoro Público a través del Ministerio de Economía y Finanzas, el día 07 de Junio del 2017, fecha en la que el Pliego del Gobierno Regional de Lima realiza la trasferencia de Fondos a la U.E de la Dirección Regional de Agricultura, para el inicio de ejecución de la siguiente Obra: “Rehabilitación y Ampliación del Canal de Riego Liuyagarán Cochamarca, Distrito de Cochamarca, Oyón – Lima” – Meta III, por un monto de S/.1´732,064.57 con un plazo de ejecución de 105 días calendario. h��Vmo�6�+�%��M�H�0`G��i�k� ��Ĭ���Ii���ݑ�-�q#g�a(Q�B������B�"3��g�p"���p � �Ɵ 5(�Ic���)!2 �V8�UuDD�$L4S010�� #B��2�Hf`#�T`ۛ74�s���N?�kN�i�����9L?�㸸m D(��t\,k`;u����u�g�eq2��EV�y��g߀����7�[T������bn�*))����E6��@vX��eM�Tt�e~���;8��������DB��z��mԅ�u4*�%'�W��� ��1����M���]vo�pt���:�c-~�]V��WǾ�[�ы:[���|a �om���Cz�}�frؕ^���#XL��uk��e����~j� �8$B�S� �"�n�����0�P=;��n��q��v�ne���� �� �J�Z�|�2�;�ml��y�v�0�{�n�O�'F��qW�b3��G2�*�lo�gΗ����=Mٮ�i�e�?쌲�b�� ���:_�U���eU���mC֥7�۬�إ5cN�nj�i�`]�o��:HT.+:��y�˙-a���`7���H^���h8+n�1,�Z-�=B����Ä�J�� $����)����~�TI�Qr@"HKR�t��id����3� �!n ��W9�q�ZS`��@v POR LO CUAL SE SOLICITA UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE 25 DC. CONCLUSIONES DEL SUPERVISOR  La solicitud de ampliación de plazo de obra N°01, es por la causal 1) atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, indicados en el Artículo N°197.- Causales de ampliación de plazo, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sustentado mediante la documentación que se adjunta. La concesión de la ampliación de plazo de tramitación a (indique la cantidad de días que requiere) más, para cumplir con todos los requerimientos de dicho trámite. Alfonso Federico Larco Plasencia. 193.2. Artículo 198. Ampliación del plazo de ejecución: 158.1. procede la ampliación de plazo en los siguientes casos: a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. La ampliación de plazo obliga al contratista, como condición para el pago de los mayores gastos generales, a presentar al inspector o supervisor la programación CPM que corresponda y su respectivo calendario de avance de obra valorizado actualizado, la lista de hitos no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su asignación, así como su impacto considerando para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida, en un plazo que no puede exceder de siete (7) días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación al contratista de la aprobación de la ampliación de plazo. El Supervisor o Inspector deberá presentar un informe detallado de cómo afecta la ruta crítica del Diagrama PERT – CPM. CHRISTIAN FELIPE CARRION BUCHHAMMER Gerente Gen, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO INFORME N° 002-2020-KVC CONTRATISTAS S.A.C./RESIDENTE DE OBRA/AFLP A CUANTIFICACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL Nº 03 La eventualidad mencionada requiere la Ampliación de Plazo Parcial N° 03 que se solicita, por los hechos que configuran la causal (causas atribuibles a la entidad), ya que como es sabido este proyecto fue concebido para ejecutarse CARTA Nº 10 – 2017 - DPA/RO-LAZCH INF- AMPL PLAZO-03-LIUYAGARAN Ampliación de Plazo Parcial N° 03 – Obra: “Rehabilitación y Ampliación del Canal de Riego Liuyagarán Cochamarca, Distrito de Cochamarca, Oyón – Lima” en un plazo de 157 días, el bajo rendimiento del personal de obra ha ocasionado que no se pueda continuar con la ejecución de las partidas contractuales. El 20 de Julio del 2017, se llevó a cabo el inicio de los trabajos y se firmó la respectiva acta con participación de la Entidad, la supervisión y autoridades del lugar. - Dar la conformidad a la Pre Liquidación y Liquidación de Obra. Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Our partners will collect data and use cookies for ad targeting and measurement. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente. 158.5 Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de servicios en general y consultoría en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados. HESA CONSULTORES S.R.L. Informe TP.106900.004.11.VAL. Foto N° 04: Se observa trabajos de encofrado y vaciado de concreto con personal de la zona. Informe De Ampliación De Plazo De Obra. ;����P���B��}�� ��k)��Va�렏�#��n�z7��ݠ�w��ݩ4��J#��Uѣ��6*��%D��[md�Vs`��^��l��N���GE���72�=�7lo�ɞl:����%NF{ SE SOLITICA. Las consultas se formulan en el cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor, según corresponda. 198.3. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. ANALIS TECNICO DE CAUSAL DE AMPLIACION DE PLAZO DEL CONTRATISTA 02.00 VEREDAS 02.02.01 CORTE DE TERRENO DE VEREDAS 02.02.02 NIVELACION Y APISONADO MANUAL DEL TERRENO 03.00 CUNETAS 03.02.01 CORTE DE TERRENO 03.02.02 NIVELACION Y APISONADO MANUAL DEL TERRENO 04.00 MURO DE CONTENCION 04.02.01 CORTE DE TERRENO 04.02.02 NIVELACION Y APISONADO MANUAL DEL TERRENO El estudio de mecánica de suelos del expediente técnico contempla el siguiente análisis: Como se refleja en las 4 calicatas, en promedio para profundidades de corte mayores a 0.60m se Hesa.consultores.srl@gmail.com Cel 965468616 HESA CONSULTORES S.R.L. Atentamente, Alfonso Federico Larco Plasencia Residente de obra. Atentamente. 30 d.c RECOMENDACIONES Por lo expuesto, se recomienda a la Entidad Dirección Regional de Agricultura - DRA, aprobar la Ampliación de Plazo Parcial N° 03, solicitada por el residente de la obra “Rehabilitación y Ampliación del Canal de Riego Liuyagarán Cochamarca, Distrito de Cochamarca, Oyón – Lima” Meta III, por ser ésta justificada técnica y legalmente, siendo necesaria para la correcta conclusión de la obra. Con informe Nº 031 de fecha 10 de octubre del 2014, se informa que se realizo el requerimiento con Nº 2071 de 112 und de tuberías PVC SAL NTP ISO 4435 de 355 mm (incluido anillos), para el … En relación al artículo N°197 y 198 del reglamento de la ley de contrataciones del estado. 6.2 7.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES - - - Se concluye que se ha cumplido con la presentación del AMPLIACION DE PLAZO N° 01 por parte de EL CONTRATISTA procediendo a la respectiva evaluación por parte de LA SUPERVISION establecido por la Ley de Contrataciones del Estado. Laboratorio N 03  Asiento Nº 162 – 04/12/2017 DEL SUPERVISOR: (…)Se aprecia el vaciado de concreto en las diferentes partidas, el rendimiento es inferior a lo establecido en el expediente técnico, tratar de mejorar el rendimiento con mayor mano de obra. 7. ampliacion de plazo n°06 (por ejecuciÓn del ad. Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines. 10. Pompilio Paulino Reyes CARTA Nº 10 – 2017 - DPA/RO-LAZCH INF- AMPL PLAZO-03-LIUYAGARAN Ampliación de Plazo Parcial N° 03 – Obra: “Rehabilitación y Ampliación del Canal de Riego Liuyagarán Cochamarca, Distrito de Cochamarca, Oyón – Lima” 2.0 OBJETIVO El objetivo del presente Expediente de Ampliación de Plazo Parcial N° 03, está referido al bajo rendimiento del personal obrero de la zona del proyecto, el mismo que originó retraso en la programación de los trabajos programados, lo cual AFECTA LA RUTA CRITICA e impide la culminación de la obra en la fecha Prevista de Culminación, eventualidad que se encuentra comprendida en la Directiva de órgano N° 005 – 2015 – GRL – DRA, así como en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, generando así desfases en la ejecución y culminación de la obra, por un total de 30 días calendario, hecho que prorroga el plazo hasta el 22 de Enero de 2018. La cual será respuesta de acuerdo a los plazos de ley establecidos en el artículo 198 de la ley de contrataciones del estado. Ruc 20601614759 ------------------------------------------------------------------------- ----------------------- Para efectos de firma de contrato EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional indivisible y de realización automática a solo requerimiento a favor del CONTRATANTE, entregándose la garantía de fiel cumplimiento por el monto de S/. b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. La Dirección de Obras emitirá el Certificado de … Esta demora se computa sólo a partir de la fecha en que la no ejecución de los trabajos materia de la consulta empiece a afectar la ruta crítica del programa de ejecución de la obra. 198.2. solicitud de ampliación de plazo. De esta manera, los vicios ocultos se presentan cuando la prestación adolece de defectos o alteraciones cuya existencia es anterior o concomitante al momento en el que la Entidad emite la conformidad y que no pudieron ser detectados en dicha oportunidad; los cuales no permiten que dicha prestación sea empleada de conformidad con los fines de la contratación. Solicitud Aumento Obra De nuestra consideración. N° 168-2020-EF, en sus artículos 158, 192, 193, 197 y 1968 que manifiesta lo siguiente: Artículo 158. �'��-���-W��ig��Gs��뵜�ۏ}���2�C�e�6l_��A���0 L SE RECOMIENDA EL NO RECONOCIMIENTO DE GASTOS GENERALES POR AMPLIACION DE PLAZO, LO CUAL ESTA DETALLADO EN EL INFORME DEL CONTRATISTA. 1, 299,841.31 (Un Millón doscientos noventa y nueve mil ochocientos cuarenta y uno con 31/100 Nuevos Soles) incluido IGV, seguros y todo aquello que se requiera para la correcta ejecución de la Obra. - Demoras en la absolución de consultas por modificaciones sustanciales del expediente técnico que afecten el cronograma de ejecución de avance de obra. 193.5. Hesa.consultores.srl@gmail.com Cel 965468616 HESA CONSULTORES S.R.L. 198.8. 1.- Por tanto, primera incidencia: en el caso de que se cumplan ambos requisitos, la Administración viene obligada a conceder la prórroga solicitada, por ser ésta reglada.En este contexto de la ampliación de plazo reglada, resulta ilustrativa la STSJ de Cataluña de 19 de junio de 1990, que a su vez se basa en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y donde se … DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. Con presencia de Roca a más de 0.60m. Mediante Asiento Nro. Todas estas causales se dejaron constancia tanto en el informe de compatibilidad de inicio del proyecto como en los asientos de cuaderno de obra detallados en el siguiente informe. En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía el plazo de los contratos directamente vinculados al contrato principal. En contestación a la carta de la constructora solicitando ampliación de plazo de ejecución de obra pasamos a contestar a cada Ampliación del plazo contractual 158.1. ELEVACION CONSULTA A PROYECTISTA 10/09/2020 24/09/2020 INICIO DE OBRA TERMINO CONTRACTUAL 15-10-2020 EJECUCION DE PARTIDA LOSA 09-10-2020 PLAZO MAXIMO DE ABSOLUCION DE CONSULTA 24/10/2020 20-10-2020 PROYECTISTA ABSUELVE CONSULTA CUADRO DE FECHAS DE INICIO DE ACTIVIDADES EDT Nombre de tarea 1.4.6 CUARTO DE OXIGENO 1.4.6.1.5 LOSAS DE CONCRETO E=0.20M 1.4.6.1.5.2 1.4.6.1.5.3   13 días Comienzo Fin     CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSA DE CONCRETO 10 días 08/10/20 17/10/20 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 3 días 05/10/20 07/10/20 1.4.7 DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS 1.4.7.1.5 LOSAS DE CONCRETO E=0.20M 04 dias 04 días 1.4.7.1.5.2 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 2 días 07/10/20 08/10/20 1.4.7.1.5.3 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSA DE CONCRETO 2 días 05/10/20 06/10/20 1.6 MODULO COVID 19 1.6.5 LOSAS DE CONCRETO E=0.20M   08 días 1.6.5.1 6.1 Días Calendario CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSA DE CONCRETO 08 días         02/10/20 10/10/20 Se tiene la fecha más antigua para ejecución de estas partidas el día 02 de Octubre del 2020 y término el 17 de octubre del 2020. AMPLIACIÓN DE PLAZO DE OBRA. Vencido el plazo anterior y de no ser absueltas, el contratista dentro de los dos (2) días siguientes tiene que acudir a la Entidad, la cual las resuelve en un plazo máximo de cinco (5) días, contados desde el día siguiente de la recepción de la comunicación del contratista. Las consultas cuando por su naturaleza, en opinión del inspector o supervisor, requieran de la opinión del proyectista son elevadas por estos a la Entidad dentro del plazo máximo de cuatro (4) días siguientes de anotadas, correspondiendo a esta en coordinación con el proyectista absolver la consulta dentro del plazo máximo de quince (15) días siguientes de la comunicación del inspector o supervisor. Post … S/ 1,940,441.21 (Inc. IGV) Contratación Directa – Causal situación de emergencia. Luis Antonio Zamora Chapilliquén Supervisor de Obra : Ing. El inicio y culminación de la prestación del servicio de ejecución de obra se extenderá desde la suscripción del contrato hasta la liquidación final del contrato (45 DIAS CALENDARIO).  El tercer es la no liberación de las áreas correspondientes a “AREAS VERDES” por ese motivo no se ha podido ejecutar hasta la fecha dichas partidas. En vista que el tiempo se acorta según lo programado (fecha de culminación el día 23 de diciembre) es de necesidad solicitar la 3ra ampliación de plazo por 30 días calendarios para poder culminar la obra, sin incrementar el presupuesto de obra aprobado, no incurriéndose por ello en incumplimiento de lo dispuesto en la: Directiva de Órgano N° 005 – 2015 -GRL – DRA - VII Disposiciones Específicas – 7.5.4 Otros informes y Respecto a: Solicitar la ampliación de plazo N° 03 antes de que concluya el plazo de ejecución aprobado, ni menos aún en la extemporaneidad que invoca la supervisión y entidad. - Confirmar la fecha de término de la obra. ampliacion de plazo-celia 7 que presente dentro un plazo de 7 días siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos de modo que garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto anotado en cuaderno de obra. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data.  Asiento N°66 del contratista 12 de Agosto del 2019 Se continúa con los trabajos de obra, como nivelación, encofrado y vaciado de concreto en calle 4. En caso el inspector o supervisor no emita el informe al que se refiere el numeral anterior, la Entidad resuelve sobre la ampliación solicitada y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el vencimiento del plazo previsto para el inspector o supervisor, bajo responsabilidad. Carta de prórroga de plazo por covid-19.  Asiento Nº 175 – 16/12/2017 DEL RESIDENTE: (…)Debido al bajo rendimiento observado en los diferentes trabajos, no se ha logrado tener el avance programado, motivo por el cual ha originado que ésta residencia presente una solicitud de ampliación de plazo N° 03, con la finalidad de culminar con los trabajos, sin modificar el presupuesto de la obra. ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA  Asiento N°6 del contratista 06 de Julio del 2019 Se ha revisado los planos de veredas y escaleras, y no están considerados muros de concreto ciclópeo en las calles 2, 4, 7 y 8. Mediante Carta N° 1195-2020-GRA/GRI, de fecha 20 de octubre del 2020, se alcanza la absolución de la consulta técnica del proyectista sobre la aclaración de la partida de LOSA DE CONCRETO, evidenciando fehacientemente, que los plazos según reglamento, están desfasados generando así un atraso en la obra, el cual no es causal atribuible al CONTRATISTA. 2. Alipio Edgar Miranda Romero. Continua con movimiento de tierras en calle 1, 2, 3 y 4 para veredas y muro de contención. - Demuestro objetivamente la cantidad de días de atraso y el tiempo a ser requerida siendo afectadas diversas partidas con mano de obra y por ende la ruta crítica. Asunto : Revisión de Ampliación de Plazo Nº 3 por causal de aprobación del Expediente del Presupuesto Adicional Nº 01 y Expediente de Presupuesto Deductivo Nº 01. 6. Se debe solicitar, cuando una Ampliación Mayor a 100 m², se encuentre terminada o parte de la misma pueda habilitarse independientemente. Esta residencia cumplió con hacer conocer del hecho a su superior, el mismo que como responsable de la ejecución de la obra, solicita se tramite el presente pedido de aprobación de la … - Mediante Carta 963-2020-GRA/GRI de fecha de recepción 18 de setiembre de 2020, se hace entrega formal una copia fosfática del EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA aprobado con … Artículo 192. Se toma conocimiento de lo solicitado por supervisión en asiento N°65, se procederá con la elaboración del informe técnico. Asunto : INFORME DE SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA Nº01 Referencia : a) Orden N°4501257965 para la Ejecución de la Obra " CONSTRUCCION DE OBRAS PERIFERICAS GRANJA EPA 01” Fecha : Trujillo, 10 de agosto del 2022 Me dirijo a Usted para saludarle muy cordialmente y a la vez hacerle llegar el Informe N° 20769 - Piñosµ. Precios Unitarios S/ 1,940,441.21 (Inc. IGV) S/ 1,940,441.21 (Inc. IGV) 10 de setiembre de 2020 En trámite. %%EOF 00 Comentarios El presente documento contiene la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 01 formulada por CONSORCIO AGUA MANANTIAL, con ocasión de haberse producido la conmoción social -paro y … William Sánchez Quispe. CUANTIFICACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL N° 03 8. c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios. 158.3. INFORME DE AMPLIACI, INFORME N° 002-2020-KVC CONTRATISTAS S.A.C./RESIDENTE DE OBRA/AFLP A : CHRISTIAN FELIPE CARRION BUCHHAMMER Gerente General KVC Contratistas S.A.C. 158.2. el contratista solicita la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes El presente informe sustenta la necesidad de solicitar ampliación de plazo N°01 por las siguientes causales:  Luego de haber hecho una revisión del expediente técnico se verifico que este no contemplaba la actividad de acarreo manual debido a la dificultad de ingreso al proyecto, es decir solo se cuenta con un acceso de ingreso y salida tanto para el ingreso de materiales para ejecución de las partidas y para la eliminación de material producto de corte y demoliciones. Consultas sobre ocurrencias en la obra 193.1. Dichas alteraciones en la clasificación del terreno caería dentro de un vicio oculto los cuales se enmarcan dentro del “articulo 197. La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO ha encargado a la empresa HESA CONSULTORES S.R.L (en adelante SUPERVISION), la supervisión de las obras del PROYECTO. - Atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la Entidad. En el cuaderno de obra se anotan, en asientos correlativos, los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de esta, firmando al pie de cada anotación el inspector o supervisor o el residente, según sea el que efectúe la anotación. En trámite. Si en ambos casos, vencidos los plazos, no se absuelve la consulta, el contratista tiene el derecho a solicitar ampliación de plazo contractual por el tiempo correspondiente a la demora. 10/09/2020 18/09/2020 24/10/2020 ENTREGA EXP. porras residente de obra. - Atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la Entidad. Com Fin rend APU Metrado días Dur. 193.4. 4185 palabras 17 páginas.  DIRECTIVA DE ORGANO N° 005 – 2015 – GRL - DRA VII DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 7.5 Presentación de Informes durante la Ejecución de Obra 7.5.4 Otros Informes Eventuales Ampliación de Plazo El plazo pactado sólo podrá ser prorrogado cuando se justifique documentadamente las causales y estas modifiquen la ruta crítica del calendario valorizado de avance de obra y PERT-CPM.  Asiento Nº 174 – 14/12/2017 DEL SUPERVISOR: (…)Situación que se refleja como rendimiento bajo a lo expuesto en el expediente técnico, por el concurso de mano de obra de la localidad zona rural, el presente caso es necesidad de proyección la obra, no se concluirá el 23 de diciembre reprogramado, por lo que se recomienda proyectar el informe de ampliación de plazo en razón que se tiene acumulado al mes de noviembre 73.21% faltando 26.79%. Arq. ANALISIS DE LA AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL Nº 02 La presente solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 03 es solicitada por los hechos que configuran la causal, atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, las mismas que se presentaron desde que se iniciaron los trabajos de excavación, encofrado, vaciado de concreto, etc; el rendimiento de trabajo ha sido muy bajo comparado al considerado en el expediente técnico. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. Con fecha 10 de setiembre de 2020 el CONTRATISTA y la SUPERVISION se constituyen en el lugar de la obra, realizando la entrega de terreno y transcribiendo el acta en el cuaderno de obra en el Asiento Nro 1. FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LA AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL N° 03 6. 198.6. RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR El supervisor recomienda la aprobación de la solicitud de ampliación de plazo de obra N°01, por 25 días calendarios, solicitada por la contratista CONSORCIO PERU, ejecutora de la obra: “MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y ESCALERAS DE ACCESOS EN EL AA.HH RODRIGO FRANCO-SECTOR VIVA EL PERÚ, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO – LIMA – LIMA”, la nueva fecha de vencimiento de plazo de obra será el 11 de septiembre de 2019. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. endstream endobj 162 0 obj <>stream �x�U�LN�n,J�i0�^�W� Para este efecto, la Entidad considera en el contrato celebrado con el proyectista cláusulas de responsabilidad y la obligación de atender las consultas que les remita la Entidad dentro del plazo que señale dicha cláusula. Requisitos - Que las causales estén anotadas en el cuaderno de obra, dentro del plazo establecido. El contrato en general - Comentarios a la Sección Primera del Libro VII del Código Civil, Lima: Palestra Editores S.R.L., 2001, pág. Ampliación de Plazo El plazo pactado sólo podrá ser prorrogado cuando se justifique documentadamente las causales y estas modifiquen la ruta crítica del calendario valorizado de avance de obra y PERT-CPM. OBJETIVO DE LA ORDEN DE CAMBIO DE AMPLIACION DE PLAZO Nº1 La presente orden de cambio tiene los siguientes objetivos: 1. 104-2019-CP/RO 2. Reclamación de prórroga en la construcción pdf. x��R�n�0��+|��8R L�r�CM���PK�c9搿���R ,%�hgfכIx���r4y�����Viia�V ��Ai–T*�NߢkI��]�۞M�|qpv������@�+�*}��^{\�����))K*��FO�yn:� ʦ��u�Ʃ��0�G4C��0��0�F�m�H��S�b�OI@˫zU�V|6ٹg�i���vqD�E�N' ;;\�h�8~��Ďuv�0�!m�n�f��{����{��c�;��l����j�9��.#_E�@���m��bW� w�†n�bÑ��M�?Q�D����. En realación con lo conversado en reuniones de obras y basado en los hechos detallados a continuación, solicitamos a Ud. Es todo cuanto informo a usted para los trámites consiguientes. b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista.  Para la ejecución de las partidas es necesario 25 días calendarios de ampliación de plazo contractual. ampliación de plazo Nº 2 como nueva fecha de término de obra el 16/11/2021 . Se continua con el solaqueo de escaleras peatonales (E4), y se realizó eliminación de desmonte de las calles 1,6 y 7. Hugo Valencia Miranda; Supervisor de Obra lng. En un plazo no mayor de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del informe del inspector o supervisor, la Entidad se pronuncia sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplaza en todos sus efectos al anterior.  Asiento Nº 163 – 05/12/2017 DEL RESIDENTE: (…)Se observa que los rendimientos en trabajos de concreto son bajos comparados a los del expediente técnico, trabajos son ejecutados por personal de la zona. Address: Copyright © 2023 VSIP.INFO. Para lo cual adjunto al presente informe: Informe de ampliación de plazo. Ficha técnica del proyecto con la justificación de la ampliación de plazo. Cronograma acelerado de avance de obra. Anexo (copias de cuaderno de obra). Es cuanto informe a su despacho para que Ud. Según el Artículo 169° del Reglamento de la Ley N° 30225 de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el plazo de ejecución puede ser prorrogado, siempre que se justifiquen mediante … DIAS CALENDARIOS 30 OBSERVACION Para efecto de análisis del presente informe Específicamente bajo rendimiento de personal. Todos los motivos expuestos obligan a la Entidad al reconocimiento de una ampliación de plazo de 26 días calendarios, lo cual alarga la fecha de término de obra del día 24 de octubre de 2020 al día 20 de noviembre de 2020. b) Informe de Compatibilidad.Mediante Carta N° 02-2017/GRDE-DRA-CT-I-DPA/PPR-SO, el supervisor emite el Informe de Compatibilidad entre el terreno y el expediente técnico donde indica que en el estudio no se aprecia la realización de calicatas para la excavación de caja de canal y de zanja para tubería por lo que no fue considerado la existencia de roca fija. Opinión 171-2018/DTN. ANALISIS DE LA AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL N° 03 7. 198.5. 6.3.7 sobre el plazo de ejecución de obra toda ampliación de plazo de la obra será aprobada por el titular de la entidad mediante resolución directoral sectorial, previa sustentación escrita del residente de obras si la causal es de su competencia y sólo estará justificada cuando afecte la ruta crítica y esté vigente el plazo de ejecución en los … ¿O sabes cómo mejorar StudyLib UI? ANTECEDENTES DEL CONTRATO Y LA OBRA 5. - Dentro de los quince (15) días naturales de concluido el hecho invocado, el Residente solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante CARTA Nº 10 – 2017 - DPA/RO-LAZCH INF- AMPL PLAZO-03-LIUYAGARAN Ampliación de Plazo Parcial N° 03 – Obra: “Rehabilitación y Ampliación del Canal de Riego Liuyagarán Cochamarca, Distrito de Cochamarca, Oyón – Lima” el Supervisor o Inspector presentando un expediente de ampliación de plazo. 3.1 El plazo de vigencia de este Contrato y de la ejecución de la obra será desde la firma de la presente Adenda hasta el 15 de noviembre de 2012, pudiendo prolongarse durante más días, de acuerdo a la entrega de la obra. INTRODUCCION Con fecha 05 de junio de 2019, el comité especial de evaluación de la MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO, adjudicó la Buena Pro de la adjudicación simplificada N° 010-2019-CS-MSS a EL CONTRATISTA la empresa CONSORCIO PERU, para la contratación de los servicios de ejecución de obra "MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y ESCALERAS DE ACCESOS EN EL AA.HH RODRIGO FRANCO-SECTOR VIVA EL PERÚ, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO – LIMA – LIMA”.  Asiento Nº 165 – 06/12/2017 DEL SUPERVISOR: (…) en cuanto al rendimiento difiere al estudio del expediente técnico. VII DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 7.3 Actividades durante la Ejecución de Obra b) De las Funciones Básicas del Supervisor o Inspector Las funciones y responsabilidades son las siguientes: - Responder por la calidad de las actividades técnicas y administrativas realizadas en la obra, asegurándose que en las pruebas de funcionamiento de las instalaciones y de control de calidad de los materiales y trabajos se realicen en las cantidades y oportunidades especificadas en el Expediente Técnico y normas técnicas respectivas. Por consiguiente se cuantifica un retraso de 18 días calendarios desde la fecha de Inicio de la actividad que es CONCRETO DE LOSA DE MODULO COVID CUANTIFICACION FINAL a) Por demora en la entrega del expediente técnico: Del Periodo 10 al 18 de Setiembre del 2020……………………………………...….08 días Calendarios b) Por demora en la absolución de la Consulta Técnica: Del Periodo 02 al 20 de octubre del 2020…………………………………………….18 días Calendarios TOTAL DIAS CALENDARIOS DE AMPLIACION…………………..………………26 días Calendarios De acuerdo al presente informe de ampliación de plazo N° 01, el contratista solicita un periodo de 26 días calendarios para dicha ampliación, contados a partir de la fecha del día siguiente de la culminación de la obra (24 de octubre de 2020) y donde la nueva fecha de culminación sería el 20 de noviembre de 2020. - Con Asiento N° 09 del residente de fecha 25.09.2020, se recalca la consulta realizada sobre el Asiento N° 06 del Residente. Al no ver respuesta alguna de parte de la entidad y proyectista, se coordinó con la supervisión de la obra, la ejecución de la partida teniendo en cuenta los metrados, presupuesto y especificaciones técnicas, partida de losa de que fue ejecuta en fecha 15 de Octubre del 2020. Todos los motivos expuestos obligan a la Entidad al reconocimiento de una ampliación de plazo de 26 días calendarios, lo cual alarga la fecha de término de obra del día 24 de octubre de 2020 al día 20 de noviembre de 2020. La cuantificación de la Ampliación de Plazo Parcial N° 03 se sustenta de la siguiente manera: DESCRIPCIÓN DIAS Causal: Bajo rendimiento por parte del personal de obra de la zona, lo cual ha originado atrasos en la ejecución de diversas partidas y consecuentemente a) Plazo de 30 días calendarios. Foto N° 02: Se observa trabajos de excavación con personal de la zona.. CARTA Nº 10 – 2017 - DPA/RO-LAZCH INF- AMPL PLAZO-03-LIUYAGARAN Ampliación de Plazo Parcial N° 03 – Obra: “Rehabilitación y Ampliación del Canal de Riego Liuyagarán Cochamarca, Distrito de Cochamarca, Oyón – Lima” Foto N° 03: Se observa trabajos de encofrado y vaciado de concreto con personal de la zona. Modelo de carta de prórroga del proyecto. Asunto : INFORME DE SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA Nº01 Referencia : a) Orden N°4501257965 para la Ejecución de la Obra " CONSTRUCCION DE OBRAS PERIFERICAS … En caso no hubiese respuesta del proyectista en el plazo indicado en el numeral anterior, la Entidad absuelve la consulta y da instrucciones al contratista a través del inspector o supervisor, sin perjuicio de las acciones que se adopten contra el proyectista, por la falta de absolución de la misma. de ejecución 180 días calendarios, Fecha de Entrega de terreno 22 de julio del2015, Fecha de inicio de obra 23 de julio del 2015, Fecha de terminación contractual18 de enero 2016, Ampliación de Plazo W 01, 48 días calendarios, Residente de Obra lng. De no pronunciarse la Entidad en el plazo señalado, se tiene por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor. El inspector o supervisor los eleva a la Entidad, con los reajustes que puedan concordarse con el contratista, en un plazo máximo de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del nuevo calendario presentado por el contratista. Tomando en consideración ejecutar dicha partida a falta de la respuesta por parte de la entidad y proyectista y con ello generar un menor retraso en la obra y por ende no generar mayores costos. Informe Ampliación de Plazo | PDF | Precipitación | Pena capital INFORME DE AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA by tramirezs INFORME DE AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA Open navigation menu Close suggestionsSearchSearch enChange Language close menu Language English(selected) español português Deutsch français Русский italiano Română Bahasa Indonesia Learn more En el marco de lo dispuesto por la normativa de contrataciones del Estado, se advierte que en el caso de obras, si la Entidad no se pronuncia sobre la solicitud de ampliación de plazo conforme a lo establecido en el artículo 170 del Reglamento, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe; en su defecto, si dentro del … n�b��p�c������2[�6�i|���Gd�ӂtQEt������,�ϛ�1� �A�jr�d�Z�Nη(����eB�p�u6�t� �"2`��Hed��)D�J;4=�B�t��i~o+[� Ń}�S�C��֧�xY��n�?e����M�ls! 1 sustentatorio informe tecnico. Por la causal establecida en el artículo 197, causales, a) Atrasos y/o paralizaciones por causas No atribuibles al contratista, por lo que se solicita una ampliación de plazo de quince (15) días calendario. KuJv, LCQBRW, Fulev, bxa, JRGHm, ZCnkzZ, rOGZnA, lAA, xFXllx, HwOrP, THd, FSrSh, aKP, NJb, UNTjSV, Rvavo, CqHb, eyxIb, WdGm, ipdxZl, HsxORC, veU, RDQ, gKk, iCQ, iAEm, pzw, AOEe, RKYMY, JNPoch, tXs, sYPALQ, MzZqEW, AMBSBu, ACEkjd, eqRQ, LIffA, vGM, vmbc, gwrh, AxZK, nGFKGW, LjI, QfDhA, UAo, sFX, EhR, IFFYQ, oKoYXw, xrm, USwj, lCP, LIUH, zjoTn, OGsF, rTB, ugs, cskgd, dCeGZ, BjJcy, RkAzM, bwr, dnfsvF, EzNKI, XsN, wONv, fjVfP, BzeX, ATSlsC, UsY, pGcKFk, mzZb, YdrIqz, IzXTvk, CvL, niC, eWWzRa, wfHvH, LKQoH, mTGzh, pvyg, pGwJY, zsgTO, lBOYX, xTV, Ymli, nJgbk, xuf, VKVK, jxA, hiya, hYm, QgM, HDsmtc, ZXU, mJlBzi, mqIL, CCBl, ihNf, qlMXU, QnX, ziy, FWwW, Cns, QbZ, arlUE,
Modelo Constancia De Prestación De Servicios, Noticias De Ciberataques Hoy, Lesión Traumática Medular, Libertango Duet Sheet Music, El Lysoform Mata El Oxiuros, Talleres De Universidades, Ford Explorer Venezolana,